最新建设工程合同范本哪位有哪位能给点建议?

建设工程施工合同范本筑法》及其他有关法律、行政法规，合作双方在进行建设工程施工项目时，必须签订工程施工合同，并遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。签订合同前，可参照国家发布的工程施工合同范本。1999年版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201）建设工程施工合同(GF—1999—0201)合同编号：字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：
二、工程承包范围承包范围：
三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：
五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：工程施工合同范本可分为以下不同种类：建筑施工合同范本，建筑工程施工合同，建筑施工合同，建筑合同范本，建筑工程承包合同，建筑承包合同范本，房屋建筑合同范本等信息。在工程施工合同协商阶段中，只要双方对于中标价不调整，有可能会对工程报价或预算书中的不平衡报价或预算错误的内容进行调整。其次，在签订工程施工合同时，洽商和变更并不在以上排序的范围中，正是由于其是对工程施工合同内容的修改，根据《合同法》进行调整即可，无需再以上的排序中进行排列。组成工程施工合同范本的文件包括：
1、工程施工合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、工程施工合同专用条款、
5、工程施工合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
10、建设工程施工合同范本使用说明在签订工程施工合同范本时，应注意以下事项：
1、工程施工合同的发包方可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人，即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格，承认全部合同文件，能够而且愿意履行合同规定义务的单位和人员。上列单位的名称和个人的姓名，应准确地写在工程施工合同的发包方位置内，不得简称。与发包方合并的单位、兼并发包方的单位、购买发包方工程施工合同和接受发包方出让的单位和人员，均可成为发包方，履行工程施工合同规定的义务，享有工程施工合同规定的权利。
2、工程施工合同的承包方应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业，上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内，不得简称。但承包方不能将工程转包或出让，应在合同签订前提出并征得发包方同意。若需要最新的工程施工合同范本，最佳的方式就是到政府相关部门的网站进行查询，确保能找到最新的信息。2013年新版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）。本合同自2013年7月1日起执行，原《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）同时废止。[2]与1999版施工合同相比，2013版施工合同增加了双向担保、合理调价、缺陷责任期、工程系列保险、商定与确定、索赔期限、双倍赔偿、争议评审等八项新的制度，调整完善了合同结构体系与合同价格类型，更加注重对发包人、承包人市场行为的引导、规范和权益平衡，加强了与现行法律和其他文本的衔接，保证了合同的适用性。

建设工程施工合同范本筑法》及其他有关法律、行政法规，合作双方在进行建设工程施工项目时，必须签订工程施工合同，并遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。签订合同前，可参照国家发布的工程施工合同范本。1999年版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201）建设工程施工合同(GF—1999—0201)合同编号：字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：
二、工程承包范围承包范围：
三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：
五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：工程施工合同范本可分为以下不同种类：建筑施工合同范本，建筑工程施工合同，建筑施工合同，建筑合同范本，建筑工程承包合同，建筑承包合同范本，房屋建筑合同范本等信息。在工程施工合同协商阶段中，只要双方对于中标价不调整，有可能会对工程报价或预算书中的不平衡报价或预算错误的内容进行调整。其次，在签订工程施工合同时，洽商和变更并不在以上排序的范围中，正是由于其是对工程施工合同内容的修改，根据《合同法》进行调整即可，无需再以上的排序中进行排列。组成工程施工合同范本的文件包括：
1、工程施工合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、工程施工合同专用条款、
5、工程施工合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
10、建设工程施工合同范本使用说明在签订工程施工合同范本时，应注意以下事项：
1、工程施工合同的发包方可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人，即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格，承认全部合同文件，能够而且愿意履行合同规定义务的单位和人员。上列单位的名称和个人的姓名，应准确地写在工程施工合同的发包方位置内，不得简称。与发包方合并的单位、兼并发包方的单位、购买发包方工程施工合同和接受发包方出让的单位和人员，均可成为发包方，履行工程施工合同规定的义务，享有工程施工合同规定的权利。
2、工程施工合同的承包方应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业，上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内，不得简称。但承包方不能将工程转包或出让，应在合同签订前提出并征得发包方同意。若需要最新的工程施工合同范本，最佳的方式就是到政府相关部门的网站进行查询，确保能找到最新的信息。2013年新版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）。本合同自2013年7月1日起执行，原《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）同时废止。[2]与1999版施工合同相比，2013版施工合同增加了双向担保、合理调价、缺陷责任期、工程系列保险、商定与确定、索赔期限、双倍赔偿、争议评审等八项新的制度，调整完善了合同结构体系与合同价格类型，更加注重对发包人、承包人市场行为的引导、规范和权益平衡，加强了与现行法律和其他文本的衔接，保证了合同的适用性。

防火卷帘门合同范本甲方：建安xxx筑有限公司青岛啤酒（珠海）新建厂房项目部（以下简称甲方）乙方：深圳市xxx永福实业有限公司（以下简称乙方）经甲、乙双方共同协商，在平等互利的条件下，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，甲方将青岛啤酒（珠海）有限公司新建厂房项目工程中的防火门、钢板门、防火窗、卷帘门等制作与安装，由乙方承包。为确保工程按工期、按质量完成，本着平等互利、紧密合作的关系，经双方协商议定如下条款：
一、承包内容、范围形式及两方责任
1、甲方将所建造青岛啤酒（珠海）有限公司新建厂房项目工程中的防火门、钢板门、防火窗、卷帘门等交由乙方负责加工制作安装。具体规定及数量详见附表。实际施工数量和规格以现场确认为准。
2、承包方式：乙方包工、包料、包五金配件、包质量、包运输、包安装、包消防验收资料。
二、双方责任甲方责任及义务：
1、合同签订时甲方向乙方及时提供确认的施工图纸或制作方法及要求说明壹份、向乙方现场交底、并提供产品的规格、颜色、数量及其他技术参数等。进场施工前乙方须向甲方提供产品附带的色板以供确认；
2、甲方需向乙方提供产品附带安装所需的水、电、砂浆和垂直运输设备、施工条件等的服务，协调乙方做好产品现场的库存和安全保护，甲方负责提供施工人员的住宿环境。
3、甲方的图纸等如需变更，须以书面告之于乙方。
4、甲方指派专人为工地代表、负责现场的沟通、合同履行、安装质量、进度监督检查，办理验收、变更手续签证和其他事项。
5、甲方必须按时向乙方支付工程款。乙方责任及义务：
1、乙方指派专人为工地代表，负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完工，解决甲方提出的各项履约事宜。
2、乙方安排专人参加甲方组织的施工图纸或制作方法及要求的现场交底，拟订施工方案和进度计划的安排。
3、严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规定、环保规定、严格按图纸或说明施工，做好各项质量的自检，参加竣工验收，编制工程结算。
4、乙方必须服从甲方管理及工作安排；
5、施工期间因乙方违反操作规程或不听从项目施工员安排所造成的工伤事故，均由乙方自行负责，甲方概不负责；
6、施工期间不服从管理，不能保证工程质量的或者不能保证工期者，甲方有权提出终止施工合同，更换施工队，一切后果概不负责，同时甲方不与乙方结算任何工程款；
7、施工期间所需施工工具乙方自带。
8、乙方付工人工资必须由工人签字、留印并由甲方审核发放，工资资料送项目部备案。
三、工程造价及结算办法
1、此单价不含税。
2、具体工程量清单见报价单。（附后）
3、暂定总造价（大写）：叁拾壹万肆仟肆佰零肆元￥：314404.00元（小写）
4、计算方式：所有门窗按图纸设计门、窗框尺寸结算。
5、最后以现场实际数量计算。
四、工期：制作安装工期自签订合同三日起20天内乙方须全部完工，并响应建设方、甲方进度计划的特别要求。
五、产品及安装质量及验收的约定
1、产品及安装以施工图纸、作法说明、设计变更和国家验收规范标准为依据。产品安装完工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到通知之日起三个月内组织消防验收，并办理双方验收、移交手续，逾期不验收的视为已验收合格。
六、付款方式
1、合同签订后货到现场即支付合同总额的30%作为备料款；
2、门框安装完毕即支付合同总额的30%；
3、门扇全部安装完毕后即支付合同总额的35%；
4、消防验收合格，留5%保修金，余款一次性全部付清；
5、在工程款未按规定结算前，产品所有权属于乙方。
6、
（1）收款银行：收款人全称：农行卡：
7、指定收款员：姓名：手机：甲方付款时请核实以上资料方为有效付款。
七、售后服务：
1、本项目免费保修期为壹年。
2、在保修期内属乙方质量问题的，乙方负责维修；如属不正当使用或人为损坏的，乙方免收人工费维修，适当收取材料费用，
八、违约责任：甲方未能按期支付工程款，则按欠款金额的日万分之十计付违约金。
九、其它未尽事宜，双方协商解决。若协商不成，双方均可向深圳仲裁委员会申请仲裁。十、本合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具同等法津效力。最新防火门合同范本最新防火门合同范本。十
一、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，款付清后本合同自动作废。甲方单位：建安昌盛建筑有限公司青岛啤酒（珠海）新建厂房项目部法人代表人：电话：乙方单位：深圳市宝安永福实业有限公司法人代表人：电话：合同订立时间：年月日

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
第一部分 合同协议书
发包人(全称)：__________________
承包人(全称)：__________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：___________________________。
2.工程地点：___________________________。
3.工程立项批准文号：__________________。
4.资金来源：___________________________。
5.工程内容：___________________________。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围：
_____________________________________________。
二、合同工期
计划开工日期：_________年_________月_________日。
计划竣工日期：_________年_________月_________日。
工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合___________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币(大写__________________) (￥_________元);
其中：
(1)安全文明施工费：
人民币(大写__________________) (￥_________元);
(2)材料和工程设备暂估价金额：
人民币(大写__________________) (￥_________元);
(3)专业工程暂估价金额：
人民币(大写__________________) (￥_________元);
(4)暂列金额：
人民币(大写__________________) (￥_________元);
2.合同价格形式：__________________。
五、项目经理
承包人项目经理：__________________。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于_________年_________月_________日签订。
十、签订地点
本合同在___________________________签订。
十
一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十
二、合同生效
本合同自_________生效。
十
三、合同份数
本合同一式_________份，均具有同等法律效力，发包人执_________份，承包人执_________份。
发包人：_________________(公章) 承包人：_______________(公章)
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
_________________________(签字) ______________________(签字)
组织机构代码：________________ 组织机构代码：________________
地 址：_______________________ 地 址：_______________________
邮政编码：____________________   邮政编码：____________________
法定代表人：__________________  法定代表人：__________________
委托代理人：__________________   委托代理人：__________________
电 话：_______________________   电 话：_______________________
传 真：_______________________  传 真：_______________________
电子信箱：____________________ 电子信箱：____________________
开户银行：____________________   开户银行：____________________
账 号：_______________________   账 号：_______________________

最新建筑施工合同范本甲方：乙方：甲方因工作需要建设临时板房一批，经过同乙方友好协商，达成如下协议。
1、工程概况临建地点位于**以南，**以东，数量暂定为200间，实际结算数以甲方要求及实际建设间数为据。
2、双方责任甲方负责临建房屋的-地基处理、地面硬化，乙方负责地面上建筑物的建设施工，门窗安装。
3、房屋构造单间房屋尺寸一般为3米×5米结构，具体尺寸和房屋布局以甲方提供的图纸为准。地基上两层砖结构；木头门窗，门窗玻璃厚度不低于1cm；杨木檩条，檩条上加苇箔，并覆盖油毡；墙壁应采用厚度不低于5cm，价格不低于4元/张（以目前市场价为据）的石棉瓦。
4、工期乙方在接到甲方处理完地基的施工场地后15日内完成所有房屋的建设。
5、价格及结算方式乙方包工包料，单层石棉瓦房530元/间，双层石棉瓦房660元/间。甲方在接受乙方按期交付的房屋后，同乙方结算工程款的95，其余5作为保证金，如无质量问题在工程完工1年后付清。
6、违约责任乙方不能按期完成建设的，甲方有权依据损失酌情扣除建设工程款，房屋在1年内出现质量问题时，甲方可以依据约定扣除保留金。
7、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
8、本协议自双方签字盖章后生效，未尽事宜双方协商解决。甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿乙方＿＿＿＿＿＿＿＿盖章盖章

防火卷帘门安装制作合同范本甲方：建安xxx筑有限公司青岛啤酒（珠海）新建厂房项目部（以下简称甲方）乙方：深圳市xxx永福实业有限公司（以下简称乙方）经甲、乙双方共同协商，在平等互利的条件下，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，甲方将青岛啤酒（珠海）有限公司新建厂房项目工程中的防火门、钢板门、防火窗、卷帘门等制作与安装，由乙方承包。为确保工程按工期、按质量完成，本着平等互利、紧密合作的关系，经双方协商议定如下条款：
一、承包内容、范围形式及两方责任
1、甲方将所建造青岛啤酒（珠海）有限公司新建厂房项目工程中的防火门、钢板门、防火窗、卷帘门等交由乙方负责加工制作安装。具体规定及数量详见附表。实际施工数量和规格以现场确认为准。
2、承包方式：乙方包工、包料、包五金配件、包质量、包运输、包安装、包消防验收资料。
二、双方责任甲方责任及义务：
1、合同签订时甲方向乙方及时提供确认的施工图纸或制作方法及要求说明壹份、向乙方现场交底、并提供产品的规格、颜色、数量及其他技术参数等。进场施工前乙方须向甲方提供产品附带的色板以供确认；
2、甲方需向乙方提供产品附带安装所需的水、电、砂浆和垂直运输设备、施工条件等的服务，协调乙方做好产品现场的库存和安全保护，甲方负责提供施工人员的住宿环境。
3、甲方的图纸等如需变更，须以书面告之于乙方。
4、甲方指派专人为工地代表、负责现场的沟通、合同履行、安装质量、进度监督检查，办理验收、变更手续签证和其他事项。
5、甲方必须按时向乙方支付工程款。乙方责任及义务：
1、乙方指派专人为工地代表，负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完工，解决甲方提出的各项履约事宜。
2、乙方安排专人参加甲方组织的施工图纸或制作方法及要求的现场交底，拟订施工方案和进度计划的安排。
3、严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规定、环保规定、严格按图纸或说明施工，做好各项质量的自检，参加竣工验收，编制工程结算。
4、乙方必须服从甲方管理及工作安排；
5、施工期间因乙方违反操作规程或不听从项目施工员安排所造成的工伤事故，均由乙方自行负责，甲方概不负责；
6、施工期间不服从管理，不能保证工程质量的或者不能保证工期者，甲方有权提出终止施工合同，更换施工队，一切后果概不负责，同时甲方不与乙方结算任何工程款；
7、施工期间所需施工工具乙方自带。
8、乙方付工人工资必须由工人签字、留印并由甲方审核发放，工资资料送项目部备案。
三、工程造价及结算办法
1、此单价不含税。
2、具体工程量清单见报价单。（附后）
3、暂定总造价（大写）：叁拾壹万肆仟肆佰零肆元￥：314404.00元（小写）
4、计算方式：所有门窗按图纸设计门、窗框尺寸结算。
5、最后以现场实际数量计算。
四、工期：制作安装工期自签订合同三日起20天内乙方须全部完工，并响应建设方、甲方进度计划的特别要求。
五、产品及安装质量及验收的约定
1、产品及安装以施工图纸、作法说明、设计变更和国家验收规范标准为依据。产品安装完工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到通知之日起三个月内组织消防验收，并办理双方验收、移交手续，逾期不验收的视为已验收合格。
六、付款方式
1、合同签订后货到现场即支付合同总额的30%作为备料款；
2、门框安装完毕即支付合同总额的30%；
3、门扇全部安装完毕后即支付合同总额的35%；
4、消防验收合格，留5%保修金，余款一次性全部付清；
5、在工程款未按规定结算前，产品所有权属于乙方。
6、
（1）收款银行：收款人全称：农行卡：
7、指定收款员：姓名：手机：甲方付款时请核实以上资料方为有效付款。
七、售后服务：
1、本项目免费保修期为壹年。
2、在保修期内属乙方质量问题的，乙方负责维修；如属不正当使用或人为损坏的，乙方免收人工费维修，适当收取材料费用，
八、违约责任：甲方未能按期支付工程款，则按欠款金额的日万分之十计付违约金。
九、其它未尽事宜，双方协商解决。若协商不成，双方均可向深圳仲裁委员会申请仲裁。十、本合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具同等法津效力。最新防火门合同范本最新防火门合同范本。十
一、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，款付清后本合同自动作废。甲方单位：建安昌盛建筑有限公司青岛啤酒（珠海）新建厂房项目部法人代表人：电话：乙方单位：深圳市宝安永福实业有限公司法人代表人：电话：合同订立时间：年月日