安防监控合同范本哪位有要注意哪些方面?

安防监控合同书范本 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 
一、工程概况 工程名称：××××电子监控系统工程 工程地点： 工程范围：××××监控系统方案书 工程内容：监控系统布线、设备安装及调试 
二、工程总价：详见附件1(工程价格汇总表) 合同金额： 注： 
三、产品质量及安装调试要求： 
1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。 
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。 
3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。 
4、由甲方提供安装场地及电源。 
四、技术标准及质量保证 
(1)布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。 
(2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。 
(3)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。 
(4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明) 
五、工程项目建设期限： 合同签定后××日内进场施工，整个施工工期 ??××天。(××年××月××日开工，××年××月××日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。) 
六、售后服务： 
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。 
2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在××小时内响应，××小时内解决故障，若在××小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课。 
3、在验收合格后的××年内，如乙方接到甲方故障报修通知后××小时内没有响应或××小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课，则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的0.1%作为对甲方的赔偿，直到扣完，所造成损失由乙方负责(每次售后服务，均要求有甲乙双方签字的书面记录)。 
4、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。 
七、竣工验收及付款方式：： 项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，××天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。 项目施工安装、调试完毕后，由×××组织验收，并签注验收结论。自验收合格之日起×××日内支付合同总金额的***%(￥***)，使用×××后(即*****内)(此部分资金不计算利息)，逾期不付按0.1%支付滞纳金。 
八、约定事项 
(1)为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。 
(2)合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。 
(3)合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。 
九、违约责任： 
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。 
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。 十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。 十
一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。 十
二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。 十
三、本合同一式四份，由甲方执二份(存档一份，财务一份)，乙方执一份，***方备案一份。 十
四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。 十
五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。 甲方： ??乙方： 法定代表人： ??法定代表人： 经办人： ??经办人： 年 ??月 ??日 ??年 ??月 ??日

安防监控合同书范本 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 
一、工程概况 工程名称：××××电子监控系统工程 工程地点： 工程范围：××××监控系统方案书 工程内容：监控系统布线、设备安装及调试 
二、工程总价：详见附件1(工程价格汇总表) 合同金额： 注： 
三、产品质量及安装调试要求： 
1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。 
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。 
3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。 
4、由甲方提供安装场地及电源。 
四、技术标准及质量保证 
(1)布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。 
(2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。 
(3)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。 
(4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明) 
五、工程项目建设期限： 合同签定后××日内进场施工，整个施工工期 ??××天。(××年××月××日开工，××年××月××日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。) 
六、售后服务： 
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。 
2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在××小时内响应，××小时内解决故障，若在××小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课。 
3、在验收合格后的××年内，如乙方接到甲方故障报修通知后××小时内没有响应或××小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课，则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的0.1%作为对甲方的赔偿，直到扣完，所造成损失由乙方负责(每次售后服务，均要求有甲乙双方签字的书面记录)。 
4、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。 
七、竣工验收及付款方式：： 项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，××天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。 项目施工安装、调试完毕后，由×××组织验收，并签注验收结论。自验收合格之日起×××日内支付合同总金额的***%(￥***)，使用×××后(即*****内)(此部分资金不计算利息)，逾期不付按0.1%支付滞纳金。 
八、约定事项 
(1)为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。 
(2)合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。 
(3)合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。 
九、违约责任： 
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。 
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。 十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。 十
一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。 十
二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。 十
三、本合同一式四份，由甲方执二份(存档一份，财务一份)，乙方执一份，***方备案一份。 十
四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。 十
五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。 甲方： ??乙方： 法定代表人： ??法定代表人： 经办人： ??经办人： 年 ??月 ??日 ??年 ??月 ??日

这个不是不能改，理论上是可以改的。有以下两种方式。
1、找开发商改。先去撤销网签，然后再重新做网签。这个方式对于开发商比较麻烦，所以没有特殊情况一般开发商都不愿意做。首先要撤网签，然后去房管局要从新签的材料，然后才能从新备案签新的合同。因为国务院规定禁止期房转让，对于开发商还有一个撤网签率的问题，所以一般情况下开发商不愿意做。具体要看你如何去沟通了。
2、等房产证下来以后再把房本变更成一个人。如果现在有什么问题，就只能是先以协议形式确定下来了。夫妻之间更名是只收工本费的，不是夫妻的话，就要按照过户计算相应税费了，相当于购买了部分房屋，走的是二手房的程序。你们三个人，应该是按分共有，所以现在如果有可能在办房本时，把另外两个人的份额做小些，将来过户能省些税费。真牛这里有购房合同范本啊，这儿有购房合同范本，我是找不到购房合同范本，到处问哪里有的话告诉我购房合同范本的网址吧，购房合同范本挺难找的，我现在真的需要购房合同范本，谁要是能找到购房合同范本，就告诉我购房合同范本网址吧，谢谢你告诉我购房合同范本，找到购房合同范本挺不容易的啊，这里有购房合同范本啊，这里有购房合同范本，我还是找不到购房合同范本，到处问哪里有的话告诉我购房合同范本的网址吧,购房合同范本挺难找的，我现在真的需要购房合同范本，谁要是可以找到购房合同范本，就告诉我购房合同范本网址吧，谢谢告诉我购房合同范本，找到购房合同范本挺不容易的，谢谢啊

监控工程合同书范本 
签定地点：XX市XX区电教
甲方：XX市XX实验中学
乙方：XX同方教学仪器设备有限公司
签订时间：年月日
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
工程概况
工程名称：XX市XX实验中学电子监控工程
工程地点：XX市XX实验中学校园内
工程范围：详见XX市XX实验中学监控系统招标文件和投标书
工程内容：监控系统布线、设备安装及调试
工程总价
详见附件1 （工程价格汇总表）
合同金额：人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾伍元整（￥281495.00 元）。
注：工程总款中，中标工程总款为264845.00 元，后续附加四画面分割器16650.00元，为甲、乙方及江北区电教教仪站认可，为必须附加项，见工程价格汇总表第9 项。
  本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式，一次包干；超出学校监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加，由双方协商定价。
  产品质量及安装调试要求
  1 、乙方须按附表1 要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。
  2 、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。
  3 、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。
  4 、由甲方提供安装场地及电源。
  技术标准及质量保证
  （1 ）布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路电视监控系统技术规范》GB50198-
94.
  （2 ）乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
  （3 ）乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。
  （4 ）乙方对监控布线、设备质保见附件1 （工程价格汇总表质保说明）
  工程项目建设期限
  合同签定后5 日内进场施工，整个施工工期 30 天。（2003年7 月26日开工，2003年8 月26日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。）
  售后服务
  1 、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。
  2 、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4 小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课。
  3 、在验收合格后的三年内，如乙方接到甲方故障报修通知后4 小时内没有响应或24小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课，则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的0.1%作为对甲方的赔偿，直到扣完，所造成损失由乙方负责（每次售后服务，均要求有甲乙双方签字的书面记录）。
  4 、乙方向甲方免费培训1-2 名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。
  竣工验收及付款方式
  项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。
  项目施工安装、调试完毕后，由江北区电教站与学校一道组织验收，并签注验收结论。自验收合格之日起5 日内支付合同总金额的10% （￥28149.50），使用一年后（即2004年内）无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的30 %（￥84448.50）（此部分资金不计算利息），使用二年后（即2005年内）无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的60% （￥168897.00 ）（此部分资金不计算利息），逾期不付按0.1%支付滞纳金。
  约定事项
  为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。
  合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。
  招标文件、投标书是本合同的一部分，具有同等法律效力。
  附件1 作为本合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
  违约责任
  1 、乙方必须严格按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的规格、型号）、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金；若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。
  2 、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。
  其他条件
  十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。
  十
一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
  十
二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。
  十
三、本合同一式四份，由甲方执二份（存档一份，财务一份），乙方执一份，电教站备案一份。
  十
四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
  十
五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。
  
甲方：XX市XX实验中学  乙方：XX同方教学仪器设备有限公司
法定代表人：  法定代表人：
经办人：  经办人：
年月日 年月日。

根据有关法律规定，经协商，甲、乙双方共同签订本租赁合约，达成以下协议并共同遵守。
1、甲方同意将穆庄沿街楼一套两层独间，租给乙方作办公使用。租期为一年，从2009年3月4日至2010年3月4日止。
2、该房屋租金为人民币柒千元整，签合同日付清一年租金。
3、租赁期间，该住宅有线电视费、水电费、电话费/网络费及小区管理费等应由乙方全部负责。
4、乙方应维护该房清洁卫生，注意防火、防盗等到安全防范，不得在房内做任何违法行为，否则由此带来的后果由乙方负责。
5、乙方在室内装修时须得到甲方的同意，但不能改变房屋的墙体、结构及用途，乙方故意或过失造成该房及配套设施、财物损坏或丢失，应恢复其原状或赔偿经济损失。
6、租赁期间，如乙方需退房，必须提前壹个月通知甲方。
7、如合同期满，乙方有权优先租赁的权利;租赁期满后，乙方应将房屋交回甲方使用，并缴清负责的费用，经双方移交无误，租赁合同解除。
8、本合同一式二份，具同等法律效力，双方签字之日起生效。甲方:(代表签字)乙方:(代表签字)联系电话:联系电话:这里有租房合同范本啊，这里有租房合同范本，我还是找不到租房合同范本，到处问哪里有的话告诉我租房合同范本的网址吧，租房合同范本挺难找的，我现在真的需要租房合同范本，谁要是可以找到租房合同范本，就告诉我租房合同范本网址吧，谢谢告诉我租房合同范本，找到租房合同范本挺不容易的啊，这儿有租房合同范本啊，这里有租房合同范本，我还是找不到租房合同范本，到处问哪里有的话告诉我租房合同范本的网址吧，租房合同范本挺难找的，我现在真的需要租房合同范本，谁要是可以找到租房合同范本，就告诉我租房合同范本网址吧，谢谢告诉我租房合同范本，找到租房合同范本挺不容易的

无锡德航科技有限公司是一家专业从事监控安装与高清监控方案解决的安防专家，专业从事高清监控工程方案设计与施工，涵盖“网络高清监控安装、百万高清监控安装、广播系统，IT外包,系统集成,弱电工程,综合布线,安防监控、公司局域网搭建、红外监控系统安装、智能小区监控设计与安装、手机远程监控系统安装、家庭远程监控安装、工厂安防方案解决”等领域。