首页 > 装修问题 > 装修流程 > 其它 > 竣工结算时间该怎么去确定?

竣工结算时间该怎么去确定?

浏览次数:1575|时间:2024-05-02

最新回答

2024-05-02扈志泉额
1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。
  既然工程已经验收合格了,则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。
  2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
  这种情况在实际纠纷此中经常发生,多数时候发包人有意拖延验收,致使工程无法及时验收,在此情况下,按照最高人民法院的相关司法解释的规定,一般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
  3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
  本来按照合同法规定,工程未经验收合格的不准交付使用。既然发包人在未经验收的情况下就擅自使用了,说明发包人放弃了工程质量的抗辩权,则理应将发包人占有使用建设工程之日视为竣工日期。

58

2024-05-02huangxinru7
竣工日期是承包人完成承包范围内工程建设的绝对或相对日期。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:一、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;二、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;三、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

204

2024-05-02春天里吃大米
工程结算在项目施工中通常需要发生多次,一直到整个项目全部竣工验收,还需要进行最终建筑产品的工程竣工结算。竣工日期是承包人完成承包范围内工程建设的绝对或相对日期。因此,只有在确定竣工日期后,才能判断承包人是否如期履约、何时进入结算期、工程风险何时转移等重大问题,逾期交工不仅要承担违约责任,还额外支付工人工资、设备租赁费。

301